电梯改造合同范本
推荐文章
***公司与****公司双方经友好协商达成以下协议：
现决定由****公司班组执行安装：合同号*****的******工地电梯安装工程，安装项目包括 至交接甲方。 层 站 台， 层 站 台，工程安装期限自 年 月 日至 年 月 日，工程安装费共计 元，（电梯开工后付总款的30%，三方验收合格后付40%，甲方交接后付30%）。
公司任命 为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。
施工班组根据公司有关规定保证做到班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。
1. 2. 在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程 施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。
3. 施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。
4. 施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。
5. 施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。
6. 安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。
7. 此文件一式二份，双方公司各执一份。
甲方： 乙方：
2. 甲方：
3. 乙方：
4. 按政府的有关要求，甲方需在2#楼及3#楼安装2台电梯。现委托乙方进行相关工程为了明确工程内容及双方责任，经双方协商确定，共同遵守执行：
5. 一、工程项目名称及数量：
6. 序号
7. 工程名称内容
8. 数量
9. 单位
10. 停层站数
11. 功能
12. 备注
13. 1
14. 安装新电梯
15. 1
16. 台
17. 3层3站3门
18. 客、货两用电梯
19.
20. 2
21. 安装新电梯
22. 1
23. 台
24. 3层4站4门
25. 客、货两用电梯
26.
27. 3
28. 拆卸旧电梯
29. 2
30. 台
电梯（改造）施工方案 单 位： ********* 项目名称： 电梯改造 编 制 人： ***** 日 期： 2010 年 10 月 28 日 *********电梯有限公司 一、施工方案依据：（改造） 1、用户名称： ******* 合同编号： 施工地点： *************** 联系人： 电话： 2、合同要求： 1）改造前电梯参数： 电梯型号： JXPC1000/1.5-ACVV 层/站/门： 5/5/5 控制方式： 集 选 驱动方式： 曳 引 额定速度： 1.5m/s 额定载重量： 1000Kg 2）改造后电梯参数： 电梯型号： TKJ1000/1.5VVVF 层/站/门： 5/5/5 控制方式： 集 选 驱动方式： 曳 引 额定速度： 1.5m/s 额定载重量： 1000Kg 3、电梯数量： 1 台。
4、施工周期：自 2010 年 月 日起至 2010 年 月 日止 5、其它要求： 6、贯彻标准： 1)GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》； 2)GB/10058-1997 《电梯技术条件》； 3)GB/10059-1997 《电梯试验方法》； 4)GB10060-1993 《电梯安装验收规范》； 5)GB/50182-1993 《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》； 6)GB/50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》； 7)GB/T18775-2002 《电梯维修规范》； 8)DB31-193-1997 《电梯维护保养安全规范》。 二、施工项目管理机构 项目经理： 业务支持： 市场部 质检员： 许国治 技术支持： 电气研发部 安全员： 班组长： 班组安全员： 班组质检员： 班组人员： 三、施工安全 班组长是现场安全施工的第一负责人，安全员应认真履行督查职责。
1、现场施工人员必须持证上岗。 2、施工人员必须执行： 1） 电梯安装改造维修安全操作规程； 2） 用电安全操作规程； 3） 井道作业安全操作规程； 4） 吊装作业安全操作规程； 5） 防火措施作业安全规程； 6） 电梯改造（拆卸）施工安全操作规程； 7） 常用工具设备安全操作规程； 8） 电梯调试安全操作规程。
3、公司专职安全员要在进场前认真检查个人劳动防护用品及施工工具，施工期间还应坚持例行的现场施工安全检查，并作好详细记录。班组安全员（兼职）负责电梯安全维修施工班组安全工作，要坚持日常的安全监督检查活动，防止发生意外事故。
4、安全员有权制止一切违章操作行为，并可提出对违章人员的处罚意见。 四、施工质量 1、按照上述技术标准及公司验收标准，落实组织施工与班组自检和公司专检。
严格执行相关的工艺文件，确保工程质量。 2、认真履行合同中约定的所有施工项目。
班组质量员负有现场质量监督的责任，专职检验人员应做好施工过程的质量抽查和施工后的验收工作，并作好详细的记录。 3、施工中若遇到难以把握的技术问题，应逐级向上汇报以便及时得到必要的技术支持，严禁发生降低标准的施工行为。
五、电梯改造施工准备 月 日至 月 日以前，将以下的工具及资料准备完毕： 工具：1、常用工具（钢丝钳、尖嘴钳、扳手、螺丝批）等，2、钳工工具 3、测量工具 4、切削工具 5、起重工具 6、电工工具 7、调试工具 8、专用工具 9、其它工具（电焊机具、气焊机具）等。 资料：电梯井道图、机房土建图、电梯平面布置图、安装调试调试使用说明书、电梯电气控制原理图。
1、对下列确定技术准备要点： 电梯改造：是指对电梯的原部件进行更换、加装。需熟悉电梯改造前后的主要技术参数，更换、加装的零部件基本情况。
电梯设备开箱验收：查看装箱单、产品合格说明书及其它产品技术文件是否齐全。同时根据装箱单逐一清点核对。
机房与井道情况勘察：应根据国家有关标准和委托单位所提供的电梯井道、机房土建图的尺寸和要求进行验收。 2、技术交底：对电梯设备部件系统确定技术准备要点。
六、电梯施工技术交底和施工方案： 1、电梯电气改造部件技术要求：更换控制柜、双向限速器、加装夹绳器符合GB/10058-1997《电梯技术条件》 2、电梯电气改造技术：符合GB/50182-1993《电器装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 3、轿厢电气装置安装与技术要求：操纵箱、照明、风扇、（轿门、减速、平层装置、安全开关、轿厢检修箱）等。 4、层站电气装置安装与技术要求：底层电锁等。
5、电梯供电和控制线路安装与技术要求：管路、线槽、软管、接线盒、电缆架及电缆、接地线、多股线（动力线）与控制屏连接应搪锡等。 6、上述设备安装必须符合国家有关技术标准和要求。
七、施工进度 依照合同条款规定的施工周期和项目技术要求，编制以下施工进度计划： 1、施工计划： 1） 月 日至 月 日的完成项目：更换控制屏、更换限速器 2） 月 日至 月 日的完成项目：完成井道电气安装及机械部件整修。 3） 月 日至 月 日的完成项目：厅外呼梯盒安装调整及整机卫生清扫润滑。
2、整机调试 月 日至 月 日报公司整机调试，整机调试前应清除电梯的一切障碍物并对电梯安全、润滑、电气部件进行检查。 3、报检 计划于 月 日竣工，并报公司专职验收。
报验前应对电梯自我检查并符合国家相关技术标准和验收标准。 4、移交 计划于 月 日报政府职能部门验收，准备向用户办理移交手续。
八、文明施工 1、施工人员代表******电梯有限公司，必须维护公司形象。施工中应认真处理好与用户单位的关系，应诚心诚意地倾听用户的意见和建议。
2、遵纪守法，。
电梯安装安全协议书 百度去搜建设工程总分包安全承包协议总包单位（简称甲方）： 分包单位（简称乙方）： 甲方将本建筑 项目分包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《 市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全责任目标，确保施工安全，双方在签定建筑施工工程合同的同时，签定本协议。
一、承包工程项目1、工程项目名称： 2、工 程 地 址： 3、承 包 范 围： 4、承 包 方 式： 包工包料（详见分包合同具体范围） 二、工程项目期限：自 按分包合同约定合同工期 止。三、乙方在本工程施工期间，必须保证以下责任目标：1、伤亡控制指标：1）重大质量、安全责任事故0次。
2）死亡、重伤事故0次。3）轻伤月负伤频率≤1.5‰。
4）集体中毒事故0次。2、安全达标：1）省、市等第三方有关部门安全检查合格率达100%，优良率达50%。
2）公司安全大检查合格率100%，优良率50%。3）劳保用品、安全防护用品发放率100%。
3、文明施工达标：1） 消防器材配备率100%。2） 火灾事故0次。
3） 第三方及公司检查合格率100%。4） 确保各类污染物达标排放。
4、治安、劳务达标：1） 因劳资纠纷上访事件0次。2） 刑事案件发生0次。
3） 第三方及公司检查合格率100%以上14项目标如乙方未能确保，视情节轻重、社会影响的大小，每项按承包工程款的0.5%~1%进行处罚（每次处罚不低于2000元）。四、乙方安全责任：1、乙方必须认真贯彻国家、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，健全的安全生产管理制度，配备符合要求的安全管理人员，乙方在现场必须配备一名专职安全员。特种作业人员必须持证上岗。
并将本单位资质、安全生产许可证、三类人员上岗证上报甲方。3、乙方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方自行编制专项施工方案，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工，并报送甲方。
4、乙方的管理人员必须认真对本单位职工进行三级安全教育及安全技术交底，并上报甲方项目安全员备份。5、乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求：乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目的内容与特点，乙方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。6、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。五、乙方必须遵守甲方施工现场安全生产管理制度，如有违章甲方有权按照项目部安全奖罚办法对分包商处以相应的罚款。
以上条款，由甲方安全部门出具罚款通知单，乙方应将被罚金额二天内上交到甲方项目安全组，如乙方不服从甲方管理、不积极主动配合甲方的检查活动对提出的隐患不积极整改到位的，甲方有权对乙方采取停电措施，待整改完毕经甲方验收合格后再行送电。19、其他： 未尽事宜，按公司《安全生产管理规章制度》执行。
20、本协议经立协双方签字、盖章生效，作为建筑安装施工合同的附件。本协议一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。
甲方：单位名称（盖章） 乙方：单位名称（盖章）项目负责人： 项目负责人：（签章）电话： 电话：日期： 日期： 年 月 日签订。
合同编号：______________________ 接收编号：___ 合同评审通过签证日期：________年______月______日 注：本栏内容由卖方合同管理部门填写 买方（甲方）卖方（乙方） 单位名称：**医院 单位名称：**电梯有限公司 地址：*** 地址：*** 电话：***总机：*** 传真：***电话：*** 邮编：*** 邮编：*** 开户银行：*** 开户银行：*** 银行账号：*** 银行账号：*** 税务登记号：*** 甲方盖章：乙方盖章： 甲方法定代表人或委托代理人签字：*** **年*月*日 乙方法定代表人或委托代理人签字：*** **年*月*日 注：1、乙方上述开户银行及银行账号为乙方指定账户，甲方所付款项均应汇入该账户。
2、可选项中，选择请在该项前的“□”内画“√”，未选请在该项前的“□”内画“*”。 为了加强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》有关规定。
特订立本合同，以便共同遵守： 梯号 品牌及型号 层/站/门 （扶梯提升高度） 设备单价（元/台） 数量 设备价小计（元） 门诊 tbj1500/1。 0-*021vf 4/4/4 320000 1 320 000 病房 tbj1500/1。
0-*021vf 5/5/5 350000 1 350 000 病房 tbj1500/1。0-*021vf 5/5/5 350000 1 350 000 合计 1 020 000 设备价合计（大写）：零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整 本合同总价（大写）：零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整地（￥：102万） 注：本合同价已包括电（扶）梯设备销售额及其应交纳的17%增值税，以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用，包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。
二、付款方式 2。1 合同生效之日起10天内，甲方向乙方支付本合同总价的30%，计人民币（大写）：叁拾万元整同，直接汇入本合同乙方指定账号，作为合同定金。
甲方逾期给付的，则合同交货期另行协商。 2。
2 收到货物之日起15天内，甲方向乙方支付本合同部份50%的货款，计人民币（大写）：伍拾万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。 2。
3 设备验收合格之日起15天内，甲方再向乙方支付本合同总价15%的货款，计人民币（大写）：拾柒万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。 2。
4 一年的质量保证起满后15天内，甲方应向乙方付清余下的5%余款，计人民币（大写）：伍万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。 三、交货 3。
1 交货期限： 梯号交货期梯号交货期 ___年_月_日____年_月_日 3。2 交款办法：乙方代为组织发运并送货到工地现场 3。
3 运输方式：铁路公路______ 3。4 到货地点和接货单位： 到货地点：甲方单位现畅接货单位：**医院 接货地址：_______________ 邮编：***联系人：***电话：***传真：*** 四、收货查验 4。
1 甲方委托乙方把货物运到甲方工地，如有缺损由乙方负责，并无偿提供缺损件。 4。
2 甲方收货后应妥善保管（如防潮、防盗等）。 4。
3 安装时，甲方应会国乙方安装人员根据装箱清单、产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收，如发现缺损件，甲方应在开箱之日起7天内书面通知乙方，经乙方核对无误后补齐缺损件。 五、产品质量保证 5。
1 乙方电梯根据“gb-7588”、扶梯根据“gb-16899”制造与安装安全规范进行制造与安装。 5。
2 乙方须按合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。 5。
3 乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。 5。
4 乙方负责安装的，本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起18个月内，但其中使用期不超过12个月。 5。
5 根据建设部（1995）167号文件规定，电（扶）梯设备的制造、安装、维修由制造厂实行一条龙服务。在签订本合同的同时，甲、乙双方必须签订《电（扶）梯设备安装合同》。
六、产品包装：须适合长途运输及合理的多次搬动 七、合同变更和违约 7。1 合同履行中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货日前四个月肥书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。
7。2 由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的，违约方应按延期部分金额万分之四/天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。
7。3 除不可抗外力，甲方中途退货的，应向乙方偿付退货部分货款总金额30%的违约金；乙方不能交货，应向甲方偿付不能交货部分货款总金额30%的违约金。
货物已交运的，甲方无权要求退货。 7。
4 甲方未付清本合同款项的，本合同项下电（扶）梯设备的所有权仍属于乙方。 7。
5 本合同文本不得涂改，若需修改，则须经甲、乙双方协商达成一致修改意见，并在合同“附件”中注明，且由双方共同签署此附件。 八、其他 8。
1 本同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均为本合同具有同等的法律效力。 8。
2 本合同未涉及的违约事宜按照《合同法》的有关规定办理。 8。
3 如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由人民法院裁决。 8。
4 本合同履行地为**。 8。
电梯保养合同 甲方： 乙方： 为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。
一、本合同经双方代表签字盖章后生效。 二、服务范围 甲方委托乙方对安装于下述位置电梯实施保养服务： 1、的建筑物名为 内的小计 台； 2、的建筑物名为 内的小计 台； 3、的建筑物名为 内的小计 台； 4、的建筑物名为 内的小计 台； 三、服务期限 自______年___月___日起至_______年___月___日止，为期 壹 年。
四、服务时间 1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，只需另行计费。 2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。
五、服务内容及双方责任 1、乙方的责任 1.1本合同的服务方式为小包保养，服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。 1.2每月二次派技术人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范，按（见附件一）的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。
1.3提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后25分钟内赶到现场，特殊情况半小时内到达。 1.4负责服务期内保养不当所造成的损坏件的免费调换。
1.5因保养不当停梯，若在七个工作日内未能恢复运行的，将免收该台一个月的保养费；在十五个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。 1.6配合政府部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。
1.7当发现或发生非保养责任事故时，应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方停止使用该设备。
2、甲方的责任 2.1负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。 2.2保养时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。
2.3使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。 2.4为维护乙方的技术权益，以以坏换新的方式购买乙方的专用部件。
2.5负责支付非乙方保养不当所更换的电梯零部件材料费。 2.6因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，需与乙方签订修理合同。
2.7服务期内，第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。 六、服务费用 根据服务形式和服务内容，保养费为： 电梯编号（甲方） 电梯型号 数量（台） 层站 载重kg 速度m/s 每月每台保养费（人民币） 年合计（人民币） 年度电梯保养费总计（大写）： 七、付款方式： 甲方在合同生效之日起第六个月向受甲方支付本合同服务费用总额的50%，共计人民币___________________；余下款项在服务期结束前一次性付清。
八、本合同不承担项目 1、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。 2、因乙方使用管理不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。
九、其他 1、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。 2、在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件给甲方，如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次服务无效。
3、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。 4、因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。
5、乙方在实施服务后，甲方若未及时支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取违约金。 6、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。
7、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件二。 8、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。
9、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。 10、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。
11、任何一方若需终止合同，必须提前二个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。 12、本合同一式肆份，双方各执贰份，签署盖章后生效。
甲方：单位名称：（章） 乙方： 单位名称：（章） 单位名称：（章） 地址： 地址： 委托代理人： 委托代理人： 联系人： 联系人： 电话： 电话： 邮编： 邮编： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 签约地点： 签订日期： 年 月 日 以上文本来自《中华文本库》之《维护服务合同》专栏。如需更多相关文本，请自己去该专栏查找。
/DownDir.asp?ClassID=60 /ArtDir.asp?ClassID=2。
菁英职教网文章归档 教育资讯 留学攻略 七品教育网站地图xml